Condizioni generali di vendita

1. PRODOTTI
   Il termine “Prodotti” usato nelle presenti Condizioni Generali si riferisce a beni e/o servizi che vengono forniti da parte del Venditore al Cliente. La fornitura dei beni e/o servizi si intende effettuata alle condizioni qui di seguito specificate: pattuizioni diverse dovranno essere oggetto di specifica regolamentazione contrattuale scritta e saranno valide solo per le forniture previste nella specifica pattuizione scritta.
   
2. CONFERMA D’ORDINE
   Gli ordini anche trasmessi per mezzo di Agenti, Rappresentanti od incaricati Servotecnica, si intendono impegnativi ed i contratti perfezionati soltanto dopo la conferma da parte di Servotecnica; gli ordini dovranno pervenire in forma scritta, via fax o via telematica. Gli ordini e le commissioni commerciali comunque pervenute a Servotecnica saranno irrevocabili dopo 90 giorni dalla loro sottoscrizione. Servotecnica è libera di accettare o meno gli ordini a suo insindacabile giudizio. Ove la conferma sia difforme dall’ordine equivarrà a nuova proposta.
   
3. MODIFICHE
   Ogni modifica delle condizioni della Conferma d’Ordine dovrà avvenire per la sua validità per iscritto e potrà essere provata solo per iscritto.
   
4. AUTONOMIA DELLA CONFERMA D’ ORDINE E DEL CONTRATTO
   La Conferma d’Ordine è autonoma ed indipendente da ogni altro ordine intercorso o che intercorrerà tra le parti.
   
5. PREZZO
   Tutti i prezzi specificati in qualsiasi quotazione, conferma o fattura ,salvo diversa pattuizione scritta, si intendono Ex-Works Incoterms 2000 Servotecnica, sono determinati in Euro e sono riferiti al rapporto di cambio Euro contro valuta extra-UE (media BCE) indicato alla data della conferma d’ordine. Variazioni che dovessero verificarsi successivamente a tale data, danno diritto a Servotecnica di apportare analoga variazione ai prezzi concordati da applicarsi in sede di fatturazione, rimossa ogni eccezione al riguardo.
   
6. TERMINI DI CONSEGNA
   Il termine di consegna della fornitura, eventualmente previsto, ha decorrenza dal giorno della conferma d’ordine da parte di Servotecnica; nell’eventualità il Cliente abbia richiesto, successivamente all’accettazione. nuove e diverse lavorazioni particolari non previste nell’ordine iniziale, la data di consegna inizierà a decorrere dal giorno dell’ accettazione da parte di Servotecnica delle nuove e diverse lavorazioni. I termini di consegna eventualmente previsti non sono tassativi ma indicativi, sono calcolati secondo le normali previsioni e non impegnano Servotecnica al loro tassativo rispetto. Il Cliente non è quindi esonerato dal ritiro e dal pagamento convenuto in caso di consegna oltre il termine indicativo eventualmente pattuito. Trattandosi di termine indicativo e non tassativo, il mancato rispetto dello stesso, non da diritto al Cliente di risolvere il contratto e di richiedere danni; anche in caso di ritardo resta fermo l’obbligo di pagamento nei termini convenuti. Nell’ipotesi sia previsto che la consegna avvenga ad approntamento materiale ed a richiesta del Cliente, il termine di approntamento non sarà tassativo, mentre il termine di richiesta da parte del Cliente non potrà eccedere i sei mesi dall’approntamento, salva diversa pattuizione scritta. Decorso il semestre, od il diverso periodo pattuito, Servotecnica, anche senza indicazioni del Cliente, provvederà alla consegna al vettore dei beni. Nel periodo intercorrente tra l’approntamento e la consegna il rischio di perimento e/o danneggiamento della merce è in capo al Cliente.
   
7. CONSEGNA DEI PRODOTTI
   Servotecnica si libera della propria obbligazione di consegna all’atto della consegna dei prodotti al vettore o allo spedizioniere. I prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente protetti in imballi d’uso, salvo diverse istruzioni scritte del Cliente che si assume il costo del diverso imballo richiesto. Il Cliente assume l’obbligo della immediata verifica dei beni consegnati; il ritiro dei prodotti da parte del Cliente senza reclamo immediato verso lo spedizioniere od il vettore esonera Servotecnica da ogni responsabilità per rotture e merce mancante. Le spese di trasporto e di spedizione sono a carico del Cliente se non diversamente pattuito per iscritto. I prodotti trattenuti nei magazzini Servotecnica per ritardo nel ritiro dipendente da fatto del vettore o dello spedizioniere, agendo il vettore o lo spedizioniere quali ausiliari del Cliente, o il differimento nella consegna per fatto del Cliente, autorizza Servotecnica, a sua scelta, alla spedizione ovvero a custodire i prodotti a rischio e spese del Cliente riservandosi la relativa fatturazione per il deposito. In difetto di precise istruzioni Servotecnica sceglierà il tipo di spedizione e la via da seguire senza, peraltro, assumere alcuna responsabilità che la spedizione sia quella più a buon mercato oppure la più rapida.
   
8. PAGAMENTO E RISERVA DI PROPRIETÀ
   8.1 La forma e le modalità di pagamento della merce sono quelle indicate nel frontespizio della Conferma d’Ordine; in difetto di previsione specifica delle forme e dei termini di pagamento, questo dovrà avvenire mediante rimessa del Cliente presso la cassa Servotecnica dell’importo convenuto entro 15 giorni dalla consegna della merce. Per ciascuna fornitura di prodotti è convenuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1523-1526 del Codice Civile, la riserva di proprietà sui prodotti compravenduti a favore di Servotecnica. Pertanto il cliente acquisterà il diritto di proprietà (ad eccezione del software d’ utilizzo che si intende concesso in licenza non-esclusiva) e potrà disporre dei prodotti soltanto con il pagamento integrale del prezzo di detta merce.
   
   8.2 Fino al pagamento integrale, il Cliente avrà la mera detenzione della merce, con l’obbligo di custodirla e di non utilizzarla in alcun modo. All’atto della consegna dei prodotti il Cliente assumerà pertanto tutti i rischi anche dovuti a caso fortuito, forza maggiore o eventi eccezionali, e si obbliga ad adottare ogni opportuna precauzione e misura di sicurezza per evitare la perdita dei prodotti o che gli stessi subiscano danni. Il Cliente prende atto ed accetta che la riserva di proprietà sui prodotti a favore di Servotecnica, di cui al presente paragrafo, sia confermata ed indicata per ogni singolo bene acquistato nella fattura di vendita. Qualsiasi ritardo nei pagamenti, rispetto ai termini convenuti, di prodotti già consegnati autorizza in via immediata Servotecnica alla sospensione delle eventuali restanti spedizioni, anche se relative a diversi contratti, sino a regolamento avvenuto del sospeso e con riserva di esigere anche in via anticipata il prezzo delle forniture ancora da effettuare, anche se relative a diversi contratti salvo, in ogni caso, il diritto di Servotecnica di risolvere il contratto per inadempimento e di richiedere il danno oltre al pagamento dei prodotti già consegnati. In ipotesi di ritardo nei pagamenti il Cliente sarà tenuto a pagare interessi di mora al tasso mensile dello 0,8%. Analogamente, qualora sia stato convenuto il pagamento differito con più ratei, Servotecnica potrà pretendere, ove vi sia ritardo nel pagamento di uno o più ratei del prezzo eccedenti la misura di 1/8 del prezzo complessivamente pattuito e Servotecnica non opti per la risoluzione del contratto, l’intero prezzo dovuto comportando, il mancato pagamento di anche uno solo dei ratei stessi, la decadenza dal beneficio del termine.
   
9. GARANZIA
   Servotecnica è sollevata da ogni responsabilità per vizi e difetti dei prodotti forniti qualora la denuncia dei vizi e dei difetti non avvenga entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della fornitura per quanto concerne i vizi ed i difetti immediatamente riconoscibili, mentre per i vizi non facilmente ed immediatamente riconoscibili il termine di otto giorni decorre dalla loro scoperta, entro comunque il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna della merce.
   
   9.1 La Servotecnica garantisce per il periodo indicato tutti i prodotti venduti in caso di difetti intrinseci o cattiva lavorazione; la responsabilità della Servotecnica è limitata alla sostituzione o, secondo sua valutazione discrezionale, alla riparazione o lavorazione secondo i termini indicati nell’offerta. Il prodotto dovrà essere rispedito in porto franco e dovrà esserne provato il malfunzionamento durante il periodo di garanzia.
   
   9.2 La garanzia è subordinata ad un corretto uso ed applicazione del prodotto per lo scopo al quale era stato preposto. La garanzia non copre prodotti che siano stati modificati senza autorizzazione o sottoposti a stress fisico o elettrico. Non saranno ammessi reclami di questo tipo salvo che il Cliente non abbia preventivamente informato Servotecnica di tali modifiche e abbia ottenuto da Servotecnica l’autorizzazione scritta a procedere.
   
   9.3 Nessuna garanzia è dovuta nell’ipotesi i prodotti debbano essere destinati ad impieghi speciali e cioè ad impieghi non normali considerato il tipo e la natura dei prodotti stessi, salvo che la destinazione all’uso speciale non sia stata indicata per iscritto ed accettata da Servotecnica.
   
   9.4 Nessuna informazione, statistica o specifica correlata a dimensioni, uscite, capacità, potenza, pesi, prestazioni e/o dati simili, né fotografie, illustrazioni, disegni o schemi rilasciati o meno dalla Servotecnica saranno ritenute parte del contratto qualora non facciano parte dei disegni ufficiali della Società e/o data sheets, e/o manuali o altro rilasciato da o per conto della Servotecnica e non siano espressamente richiamati nel contratto.
   
10. DANNI
    Salva l’ipotesi di dolo o colpa grave la Servotecnica non sarà tenuta a risarcire al Cliente alcun danno conseguente all’ uso o al mancato uso dei prodotti oggetto del contratto.
    
11. OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO
    Anche in caso di contestazione resta fermo l’obbligo di pagamento del prezzo alle scadenze convenute. In difetto di pagamento del prezzo, nessuna contestazione potrà essere mossa alla Servotecnica.
    
12. FORO COMPETENTE E LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
    L’interpretazione, la validità e l’esecuzione del contratto, così come ogni altra questione non espressamente prevista dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura sarà sottoposta alla Legge Italiana e sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva degli organi giudiziari italiani. La competenza territoriale esclusiva spetterà al Tribunale di Milano.
    
13. RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE
    Il Cliente non esporterà, riesporterà o trasferirà, direttamente o indirettamente, i Prodotti o i dati tecnici acquisiti dal Venditore in qualsiasi Nazione o a qualsiasi Cliente nei confronti dei quali la esportazione, riesportazione, trasferimento siano regolamentati dalle leggi in vigore concernenti il contratto o in vigore nella nazione del Cliente ovvero in vigore negli Stati Uniti d’ America senza prima aver ottenuto le licenze, autorizzazioni, certificazioni o approvazioni governative richieste. Se il Cliente rivende o comunque dispone dei Prodotti o dei dati tecnici, dovrà osservare tutte le restrizioni all’ esportazione applicabili.

Le nostre banche

Banca Popolare di Milano Agenzia di Cusano Milanino (MI)
c/c 6048 ABI 05584 CAB 33080 CIN X
IBAN: IT81X0558433080000000006048Banca Popolare Commercio & Industria Agenzia n. 6 di Milano
c/c 10765 ABI 05048 CAB 01661 CIN H
IBAN: IT37H0504801661000000010765

Monte Paschi Siena Agenzia di Paderno Dugnano (MI)
c/c 5822.94 ABI 01030 CAB 33520 CIN F
IBAN: IT12F0103033520000000582294

Banca Intesa Spa Agenzia di Cusano Milanino (MI)
c/c 10291/26 ABI 03069 CAB 33082 CIN Z
IBAN: IT73Z0306933082000001029126